Форс мажор что это значит простыми словами

Форс мажор что это значит простыми словами

Что такое форс-мажор?

Форс мажор что это значит простыми словами

Форс-мажор – это юридический термин, который очень хорошо вписался в обиход рядовых граждан, то есть употребляется всеми вне зависимости от наличия юридического образования. Он означает наступление непреодолимых обстоятельств, из-за которых некий контракт может быть сорван, выполнен не в срок или не полностью.

Выражение «Форс-мажор» пришло к нам из французского языка. Force Majeure означает «высшая сила». В юридическом плане к высшей силе относятся: землетрясение, забастовка, внезапная серьёзная, болезнь важного ответственного лица, пожар, наводнение и т.п.

Обычно условия о форс-мажоре прописываются в договоре между юридическими лицами, где указывается, что стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что это произошло из-за форс-мажора.

В повседневной жизни многие люди достаточно часто используют термин «форс мажор» в менее солидных масштабах. Обычно это означает срыв мероприятия, затягивание со сдачей заказа и т.п.

К примеру, Иван попросил своего друга Николая подвезти его на машине до больницы в четверг. Николай проснулся утром в четверг и понял, что у него сильнейшее похмелье. Он позвонил Ивану и сообщил о том, что случился форс-мажор, из-за которого он не имеет возможности сесть за руль, что автоматически означает, что и подвезти Ивана до больницы он не сможет.

И ещё один жизненный пример. Василиса договорилась о покупке у Аллы старой версии Айфона, так как последняя получила в подарок свежую модель. Срок покупки – день зарплаты у Василисы. Но внезапно была намечена инвентаризация на складе, где работает будущая покупательница, в результате чего была выявлена недостача в один миллион рублей. Данную сумму расписали на всех сотрудников компании, что привело к тому, что Василиса получит на руки 5000 рублей. Разумеется, ни о какой покупке Айфона и речи быть не может – тут бы за квартиру уплатить. Так вот, недостача в ходе инвентаризации и последующий вычет из зарплаты – это и есть форс-мажор, из-за наступления которого Василиса не сможет купить Айфон у Аллы, несмотря на то, что они договорились и назначили точную дату.

Источник

Форс-мажор

Форс мажор что это значит простыми словамиФорс-мажор – это понятие, используемое в ракурсе механизмов регулировки различных договоров и сделок. На данный момент форс-мажорные обстоятельства могут объяснить нарушение договоренностей не только в юридическом, но и в личностном, гражданском плане. Являясь довольно спорным термином, форс-мажор отражает возникновение непреодолимых препятствий, влекущих за собой несоблюдение предварительных договоренностей. Важно понимать, что под такими обстоятельствами всегда понимаются вещи не подвластные человеку, как со стороны предвидения наступления неблагоприятной ситуации, так и возможности ее предотвращения (природные и технологические катастрофы, болезни, чрезвычайные ситуации).

Любые обстоятельства, подходящие под описание данной категории освобождают стороны от взаимной ответственности в рамках заключенных обязательств. Юридически важным аспектом является документальное оформление соглашения об отказе от претензий с подробным перечнем форс-мажорных ситуаций.

Что это такое

Юридический форс-мажор является наиболее обозначенной формой данного понятия, имеющей определенную конкретику. Так это предполагает заранее заключенные договора с прописанными возможными обстоятельствами, когда один из участников освобождается от налагаемой ответственности. При этом может вноситься ряд поправок о том, в какие сроки стороны должны оповестить друг друга о произошедшем неподконтрольном событии форс-мажоре. К данной категории относятся изменения, вызванные человеческой деятельностью или изменением законодательства. Варианты реформирования налоговой системы, войны, массовые забастовки или теракты.

В гражданском кодексе понятие форс-мажор отсутствует и заменяется более размытыми синонимичными понятиями, что усложняет не только понимание обязательств между сторонами, но так же и пути разрешения споров. Синонимом к значению слова форс-мажор выступает непреодолимая сила, часто определяемая как природные катаклизмы, катастрофы, бедствия, но не только.

Форс мажор что это значит простыми словами

Различие гражданского и юридического понимания понятия форс-мажорной ситуации в основном сводится к уровню конкретики обозначаемых ситуаций, прописанных сроков предупреждения другой стороны и в меньшей мере затрагивает содержательную сторону происходящего. Любые обстоятельства данного спектра (это касается обоих направлений) должны предусматривать довольно большую интенсивность влияния и внезапность, а также не подконтрольность наступления. Если существует возможность спрогнозировать или предусмотреть наступление таких кризисных моментов, то они не относятся формально к форс-мажорам, а записываются в раздел непредвиденных затрат или дополнительных рисков.

В бытовом употреблении данный термин часто используют, чтобы оправдать свои опоздания или невыполненные обещания личными проблемами. Обыватели приписывают форс-мажорность выключенному будильнику, сломанному каблуку, прорванной водосточной трубе, болезни и отсутствию бензина в баке. С одной стороны часть данных событий не зависит от человека и частично нарушает его привычный темп жизни, однако если подразумевать законодательное определение, то необходимо внезапное нарушение привычного существования сразу многих людей, объединенных территориально или по сфере деятельности для того, чтобы признать разрушительную силу обстоятельств.

Справиться с личными неприятностями каждая зрелая личность должна самостоятельно, не нарушая договоренностей или, предусматривая возможные проблемы заранее, позаботиться об их предотвращении (заказать такси с вечера, чтобы не опоздать утром, заранее подготовить одежду, чтобы не спалить ее перед выходом и так далее).

Таким образом, разговорное употребление термина форс-мажор имеет мало общего по своему смысловому наполнению с реальными событиями, рассматриваемыми на законодательном уровне. Зная особенности своей деятельности и примерные риски, каждая из сторон делового соглашения, чтобы обезопасить себя отдельно прописывает пункты, относящиеся к форс-мажорным. Это является главной защитой в случае наступления непредвиденной ситуации. Невозможно составить универсальный перечень таких условий, поскольку для каждой конкретной деятельности существуют свои особенности. Обязательным является внесение универсальных пунктов про природные катастрофы и яркие социальные изменения, все остальное прописывается отдельно.

Примеры форс-мажора

Природные форс-мажоры представляют собой события непреодолимой и крайне разрушительной природной силы. Сюда может относиться землетрясение, стихийные бедствия, смерчи, наводнения или засухи, ураганы, обледенения и прочие природные катаклизмы, нарушающие привычный и спокойный ход жизни населения. Важно разграничивать даже в природных катастрофах возможность прогнозирования и препятствования.

Пожар может быть форс-мажорным событием или нет? Если загораются большие участки леса, это происходит внезапно и для того, чтобы ликвидировать ситуацию нет возможностей – это форс-мажор. Если же возгорание происходит по вине человека, курившего в запрещенном месте, при нарушении техники безопасности или при отсутствии необходимого инвентаря (песка, огнетушителя и прочее) в соответствующих местах, то данный факт приравнивается к халатности и нарушению предписаний.

Форс мажор что это значит простыми словами

Наравне с природными стоят техногенные катастрофы, возникающие вследствие аварий на крупных заводах или станциях. Помимо количества жертв непосредственно на месте происшествия они подразумевают тяжелые последствия для экологии и состояния окружающей среды. Эта категория является наиболее сложной в плане доказуемости виновности человека или все-таки наличия форс-мажорных обстоятельств, поскольку любые заводы, станции, реакторы спроектированы и управляются людьми, соответственно поломки на них часто пытаются списать на несчастный случай, когда в реальности имеет место халатность к технике безопасности или недостаточный квалификационный уровень сотрудников.

К социальному типу форс-мажоров можно отнести войны, забастовки, революции, изменение законодательства относительно социального уклада и прочие акты общественного движения, меняющие структуру общества или привычные законы его функционирования. Это вторая по значимости категория после природных изменений, поскольку затрагивает максимальное число людей по принципу нахождения на одной территории без дополнительных разграничений. Данные процессы способны остановить или серьезно замедлить работу многих предприятий и сфер деятельности (например, из-за изменения закона груз может не пройти таможню или вследствие забастовки и перекрытия движения медикаменты малого срока хранения придут в негодность).

Финансовые аспекты могут отражать скачки курса валют, изменение цен, резкие изменения на мировых и государственных финансовых биржах и фондах. Данная категория будет весомой для тех, чья деятельность непосредственно связана с экономикой и в меньшей мере коснется большинства граждан именно как форс-мажорные обстоятельства по договоренностям. В данной области любые внезапные изменения могут вызывать проблемы с оплатой счетов и переводы средств как таковых. Могут появляться задолженности или невозможность своевременного погашения кредитов, многие структуры объявляются банкротами именно по причине финансовых форс-мажорных обстоятельств.

Невозможно перечислить все случаи воздействия непреодолимой силы в различных сферах, так чтобы охватить действительно все аспекты. Где-то это будет эпидемия болезни, а где-то сломавшаяся по пути фура – масштабы и последствия находятся в совершенно различных категориях, однако оба эти примера могут быть рассмотрены в качестве событий, повлиять на которые не представлялось возможным.

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.

Спикер Медико-психологического центра «ПсихоМед»

Источник

Значение слова форс-мажор

Словарь Ушакова

форс-маж о р, форсмажора, муж. (франц. force majeure) (книж.). Обстановка, вынуждающая действовать определенным образом, вопреки намерению, плану; обстоятельство, которое невозможно предотвратить или устранить.

Энциклопедический словарь

Большой юридический словарь

Большая Советская Энциклопедия

Словарь Ефремовой

Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике

обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение контракта (стихийные бедствия, боевые действия, политические потрясения и т. п.).

Словарь финансовых терминов

обстоятельства непреодолимой силы, положение контракта купли-продажи, которое предусматривает отсрочку в его исполнении или полное освобождение сторон от обязательств по нему в связи с наступлением событий, независящих от сторон контракта, делающих его исполнение невозможным.

Справочный Коммерческий Словарь (1926)

(или непреодолимая сила)

обстоятельство, служащее законным поводом для невыполнения известных обязательств.

Политическая наука: Словарь-справочник

(франц. force-majeur ), непреодолимая сила

Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь

неотвратимое событие, чрезвычайные обстоятельства (например, стихийное бедствие), освобождающие полностью или частично от исполнения договорных обязательств сторон.

Словарь терминов МЧС

неотвратимое событие, чрезвычайные обстоятельства (например, стихийное бедствие), освобождающие полностью или частично от исполнения договорных обязательств сторон.

Лексикон туриста

Источник

Форс-мажор

Большой Юридический Словарь, давая определение форс-мажору, говорит об общем понятии форс-мажора, в который включаются как обстоятельства непреодолимой силы, вызванные природой, так и юридический форс-мажор, как то: запретительные меры государства, войны, революции и т. д.

Такой подход не нашёл применения в законодательстве, но всё же довольно обоснован.

Юридические последствия

Форс-мажорные обстоятельства освобождают контрагента от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что он немедленно известит партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновит выполнение условий договора при прекращении их действия.

Литература

Форс мажор что это значит простыми словами

Форс мажор что это значит простыми словами

Полезное

Смотреть что такое «Форс-мажор» в других словарях:

ФОРС-МАЖОР — [фр. force majeure] юр. непреодолимая сила событие, чрезвычайные обстоятельства, которые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены какими л. мероприятиями (напр., стихийное бедствие) и которые освобождают от имущественной… … Словарь иностранных слов русского языка

форс-мажор — а, м. force majeur. В праве событие, чрезвычайное обстоятельство, которое не может быть не предусмотрено, предотвращено или устранено какими л. мероприятиями, напр. стихийное бедствие; непреодолимое препятствие. СИС 1985. Форс мажор. Любая из… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

форс-мажор — форс мажора; ФОРСМАЖОР, форсмажора; м. [франц. force majeur] Юрид. Чрезвычайное и непреодолимое при данных обстоятельствах событие (наводнение, шторм и т.п.), освобождающее от ответственности за исполнение договора. ◁ Форс мажорный; Форсмажорный … Энциклопедический словарь

ФОРС-МАЖОР — обстоятельства непреодолимой силы, положение контракта купли продажи, которое предусматривает отсрочку в его исполнении илиполное освобождение сторон от обязательств по нему в связи с наступлением событий, независящих от сторон контракта,… … Финансовый словарь

форс-мажор — неизбежность, непреодолимая сила, фатальность Словарь русских синонимов. форс мажор сущ., кол во синонимов: 4 • неизбежность (12) • … Словарь синонимов

ФОРС-МАЖОР — (фр. force majeure) в гражданском праве возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий договора. В результате Ф. м. одна из сторон договора невольно становится причинителем убытков… … Юридический словарь

ФОРС-МАЖОР — ФОРС МАЖОР, форсмажора, муж. (франц. force majeure) (книжн.). Обстановка, вынуждающая действовать определенным образом, вопреки намерению, плану; обстоятельство, которое невозможно предотвратить или устранить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н.… … Толковый словарь Ушакова

форс-мажор — форс мажор, форс мажора … Орфографический словарь-справочник

Форс-Мажор — англ. force mageure чрезвычайные обстоятельства, непреодолимая сила, которые не могут быть ни предусмотрены условием соглашения договора или предотвращены действиями одной или нескольких сторон договора. Обстоятельства, связанные с Ф. м., служат… … Словарь бизнес-терминов

ФОРС-МАЖОР — ФОРС МАЖОР, смотри Непреодолимая сила … Современная энциклопедия

Источник

Форс-мажор: что это такое, примеры, признаки, последствия

Форс мажор что это значит простыми словами

Форс-мажор – это некие внешние обстоятельства, которые возникли непредсказуемо и независимо от воли партнёров и помешали одному из них исполнить свою часть партнёрских обязательств своевременно и в полной мере.

Если такая ситуация действительно возникла, то сторона, оказавшаяся неспособной исполнить свои обязательства, освобождается от ответственности. Форс-мажором может считаться, к примеру, стихийное бедствие, техногенная катастрофа или эпидемия.

Термин образован от французского словосочетания force majeure – «высшая сила». То есть данное понятие подразумевает, что на сотрудничество повлияли некие факторы, влияние которых невозможно было предусмотреть и предотвратить.

Важно учитывать, что форс-мажор не отменяет обязательства. Подразумевается освобождение от различных форм административной и материальной ответственности за просрочку, возникновению которой нарушившая сторона не имела возможности помешать. При этом именно нарушитель соглашения обязан доказать, что непреодолимые обстоятельства существовали и помешали ему.

Важным условием для снятия ответственности за несоблюдение условий договора является своевременное информирование партнёра о сложившейся ситуации.

Термин форс-мажор изначально имеет юридическую природу и применяется в сфере гражданско-правовых отношений. Однако действующее законодательство РФ не предусматривает данного понятия. Вместо него используется формулировка «непреодолимая сила» (ст. 401 ГК РФ).

Примеры форс-мажора

Форс-мажорными могут считаться такие обстоятельства как:

Разумеется, данные обстоятельства могут считаться непреодолимыми лишь в том случае, когда их влияние на возможность выполнения сторонами своих обязательств можно доказать. Если один из партнёров утверждает, что ему помешал форс-мажор, а второй с ним не согласен, они должны обратиться в суд и согласиться с его решением.

Признаки форс-мажора

Если возникают сомнения насчёт того, действительно ли на сотрудничество оказали влияние непреодолимые обстоятельства, разобраться поможет суд. В законодательстве достаточно однозначно указывается соблюдение двух обязательных условий: чрезвычайность (необычное событие, возникающее крайне редко или вообще впервые) и неотвратимость (на его наступление невозможно было повлиять).

В 2016 году ВС РФ выпустил постановление, в котором дал точные определения понятиям «чрезвычайность» и «неотвратимость»:

Что не является форс-мажором?

Поскольку обстоятельства всегда являются разными и по-разному влияют на сотрудничество сторон, в любой неоднозначной ситуации решение может принять только суд. Не существует исчерпывающего списка, предусматривающего все события, не входящие в эту категорию. ГК РФ приводит 3 примера таких событий:

Кроме того, в судебной практике обычно не признаются форс-мажорными такие ситуации как:

Таким образом, чтобы считаться форс-мажорным, обстоятельство должно быть непредсказуемым, непредотвратимым и масштабным, а его влияние на сотрудничество сторон должно быть очевидным или доказуемым.

Можно ли внести форс-мажор в договор?

Хорошо зная специфику своей деятельности, партнёры могут предусмотреть особые обстоятельства, считающиеся непреодолимыми, которые они согласны учитывать и принимать. С этой целью в договор вносятся так называемые «форс-мажорные оговорки». В них стороны описывают как те обстоятельства, которые будут считаться непреодолимыми, так и те, которые таковыми считаться не должны.

Кроме того, оговорки обычно предусматривают требования к способам и срокам уведомления о возникших проблемах. Если они будут нарушены, это может считать основанием, отменяющим право ссылаться на непредвиденные обстоятельства. В спорных ситуациях окончательное решение также принимает суд, взвесив все факты.

Последствия форс-мажора

В зависимости от конкретной ситуации, он может служить основанием для:

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

1. Освобождение от ответственности

Если стороны самостоятельно пришли к согласию или их рассудил суд, и наличие форс-мажора больше не оспаривается, нарушившая сторона освобождается от ответственности. Это означает, что должник освобождается от ответственности за несоблюдение условий. То есть, к нему не применяются санкции и он не обязан возмещать ущерб. Но договор при этом остаётся в силе, и свои обязательства в дальнейшем он всё-таки должен выполнить.

Пример. Из-за эпидемической ситуации владелец ресторана вынужден на время закрыть заведение, из-за чего теряет возможность своевременно оплачивать аренду. Данное обстоятельство считается достаточным для того, чтобы освободить его от выплаты неустойки за просрочки по платежам. Однако оно совсем не освобождает его от необходимости оплачивать аренду.

2. Прекращение обязательства

Если непреодолимые обстоятельства приводят к тому, что выполнить обязательство вообще невозможно, оно прекращается. К примеру, подобные ситуации могут возникать из-за изменений в законах, вследствие которых одна из сторон полностью теряет возможность выполнять условия договора. То есть, данный вариант рассматривается лишь в том случае, когда исполнить обязательства объективно невозможно.

Пример. Если унаследованного имущества недостаточно для погашения долгов наследодателя, погашается лишь та часть, для которой хватает средств. После этого долговые обязательства наследника по долгам наследодателя прекращаются.

3. Расторжение или пересмотр договора

Этот вариант применяется, когда необратимо поменялись исходные условия, существовавшие при подписании договора. Стороны самостоятельно или с помощью суда признают факт, что предвидеть эти перемены было невозможно, и при этом они достаточно существенны, чтобы договор изначально был заключён на совершенно других условиях.

Иными словами, это возможно, если обстоятельства поменялись настолько, что предусмотренные договором условия сотрудничества стали очевидно невыгодными для одной стороны или для обеих.

Пример. Компания инвестирует средства в разработку проектной документации на строительство здания. Неожиданно суд признаёт недействительными разрешительные документы. Таким образом, дальнейшая работа над проектом теряет всякий смысл. В таком случае добросовестный инвестор имеет право расторгнуть договор, поскольку в момент его заключения он не мог знать о предстоящем решении суда, которое служит непреодолимым препятствием.

Для расторжения договора одна из сторон направляет другой проект соглашения о расторжении. Если же планируется пересмотреть условия договора, направляется проект дополнительного соглашения, уточняющий эти условия. Если вторая сторона отказывается от предложенного соглашения или игнорирует обращение, обращающаяся сторона имеет право подать иск о расторжении или пересмотре договора.

Источник

Форс-мажор: юридические комментарии к ст.401 ГК РФ

Форс мажор что это значит простыми словами

Форс-мажор. Коронавирус, пандемия или иные аналоги как форс-мажор. Чрезвычайность, непредотвратимость. Доказательства. Разные договоры. Убытки, неустойка. Судебные споры и арбитражная практика.

Упоминать о происходящем в России или в мире не буду. Новостные и прочие сайты пестрят информацией об этом. Сконцентрируемся на другом. Может ли происходящее (будь то коронавирус, эпидемия, пандемия или нечто аналогичное) признаваться форс-мажором не на обывательском, а юридическом уровне? Что дает такая квалификация и как себя вести в наиболее популярных ситуациях (аренда, поставка и пр.)?

1. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы): что это такое и для чего оно каждому предпринимателю и не предпринимателю тоже?

Форс-мажор упоминается в статье 401 ГК РФ. Ее название сразу определяет возможные границы толкования, которое в этой ситуации уместно. Основания ответственности за нарушение обязательства.

Это означает, что форс-мажор влияет только на то, будет ли такая ответственность за нарушение и если да, то в каком виде, объеме или порядке.

Законодатель не указывает, что именно квалификация в качестве форс-мажора в силу закона позволяет прекратить вообще обязательство одной стороны или взаимные обязательства. Это значит, что в силу этой нормы договоры продолжают действовать, они не изменяются, не расторгаются и не прекращаются. Если конечно исполнение после такого события вообще возможно.

Смотрим дальше на саму статью 401 ГК РФ.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Из ее прочтения можно сделать вывод, что обстоятельство непреодолимой силы может освободить от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности, если докажет (прим. – активная позиция, использование необходимых доказательств) что они были препятствием к надлежащему исполнению.

2. Форс-мажор: признаки, критерии

Тут уже без текста ст.401 ГК РФ никуда. Смотрим.

Законодатель четко и однозначно указывает, что обстоятельство непреодолимой силы должно быть чрезвычайным и непредотвратимым. По сути, нельзя его предусмотреть, не допустить наступление, а возможно даже отсутствие возможность его преодоления.

Теперь смотрим, что такое чрезвычайность и непредотвратимость.

Согласно п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»:

Помимо этого, в практике встречается упоминается о разумных, адекватных мерах, которые должны были предприняты для надлежащего исполнения. Так, арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в деле №А58-12354/2019 указал, что лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Здесь кратко отмечу, что в практике также отражается позиция, что объем мер, обязанностей и ответственности, которые есть у профессионального участника рынка выше непрофессионального. Подобное может также оказать влияние на доводы, аргументы сторон и позицию суда по делу.

3. Форс-мажор: от каких требований защищает?

Если речь идет об освобождении от ответственности, то наиболее популярные требования, от которых форс-мажор может защитить это требования о взыскании убытков, взыскании неустойки.

Повторю, что само обязательство и обязанность по его надлежащему исполнению по-прежнему сохраняется.

Правда может оказаться, что такое исполнение уже перестало быть интересным кредитору, но и самому должнику. Но об этом в иных наших материалах.

4. Форс-мажор: чем доказывать и какое значение имеет заключение Торгово-промышленной палаты субъекта или РФ?

Закон, как правило, не содержит ограничений в видах, средствах доказывания обстоятельства, на которые стороны ссылаются в судебных спорах. Поэтому любые заключения не будут играть никакой заранее установленной силы (эффекта). Поэтому здесь я бы рекомендовал собирать и использовать как в подтверждение, так и в опровержение любые доказательства, которые удалось найти, собрать и использовать.

5. Форс-мажор в конкретных ситуациях (договор аренды, поставки, подряда-оказания услуг)

Так как форс-мажор избавляет от убытков-неустойки, то независимо от того, какой договор заключен между предпринимателями сам по себе подход останется неизменным.

Договор сохраняется, форс-мажор только позволяет по требованиям кредитора защититься должнику. Соответственно, статья 401 ГК РФ дает возможность выиграть в делах по взысканию убытков и неустойки должнику.

6. Форс-мажор: что еще может пригодится?

Сам договор (контракт), переписка сторон касательно тех или иных условий договора, выяснение воли сторон.

При этом в самом договоре в качестве аля форс-мажора могут быть определены обстоятельства, которые порождают иные юридические последствия, кроме освобождения от нарушений обязательства.

Такие последствия могут приводить к прекращению обязательств, изменению или расторжению договора.

7. Форс-мажор: судебная, арбитражная практика по делам о форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы)

Рассматривая указанный довод ответчика, апелляционный суд пришел к выводу о том, что подрядчик как профессиональный исполнитель работ должен был предвидеть весь объем работ, а также необходимые сроки для согласования порядка проведения работ на спорном объекте, в связи с чем указанные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве непреодолимой силы, так как не обладают признаками исключительности и объективной непредотвратимости (Постановление 15 ААС от 03 марта 2020 по делу №А53-19901/2019).

Поскольку факт неисполнения ответчиком обязанности по оплате оказанных истцом услуг установлен судом, подтвержден материалами дела и ответчиком не оспорен, а доказательств наличия обстоятельств, определенных пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований освобождения от ответственности лица, не исполнившего или ненадлежащее исполнившего обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, ответчиком не представлено, требование истца о взыскании с ответчика неустойки правомерно удовлетворено судом первой инстанции (Постановление 15 ААС от 21 февраля 2020 по делу №А53-35815/2019).

Чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих исполнению обязательства, не установлено. Ответчиком не представлено доказательств того, что им предпринимались все необходимые меры для своевременного исполнения договорного обязательства. Отсутствие у ответчика находящихся в его распоряжении денежных средств само по себе нельзя расценивать как принятие им всех мер для надлежащего исполнения обязательства с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота. Поэтому тяжелое финансовое положение ответчикам само по себе не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины общества, и, следовательно, основанием для освобождения его от ответственности на основании пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (Постановление 7 ААС от 20 февраля 2020 по делу №А45-35151/2019).

Легальное определение понятия «чрезвычайные обстоятельства» приведено в статье 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.06.2012 № 3352/12, юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее существенных характеристик: чрезвычайности и непредотвратимости.

Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она имеет в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость.

Таким образом, к обстоятельствам, относимым к непреодолимой силе, могут быть отнесены природные явления (землетрясения, наводнения и т.п.), а также действия и события общественного характера (война, крупномасштабные забастовки, массовые волнения, запретительные меры, принимаемые государственными органами, международными организациями, и т.д.). При этом действие непреодолимой силы должно быть связано с конкретными гражданско-правовыми обязательствами сторон и быть непосредственной причиной невозможности их исполнения или ненадлежащего исполнения (Постановление 17 ААС от 17 февраля 2020 по делу №А60-59202/2019).

24 марта 2020

Виталий Ветров

30 апреля состоится бесплатный вебинар на тему: «Коронавирус, карантин: юридические последствия для договоров»

Источник

Что является форс‑мажором

Иногда бизнес сталкивается с самыми неожиданными ситуациями: в склад товаров ударяет молния, единственную дорогу к покупателю размывает ливень. Как быть, если из-за этого компания вынуждена нарушить договор? Разбираемся, можно ли не исполнять обязательства из-за урагана или вспышки заболевания.

Что такое форс-мажор

По общему правилу, контрагент несет ответственность за то, что нарушил условия сделки. Не вовремя закончил ремонт, поставил некачественный товар, не оказал услугу — плати убытки или неустойку. Но бывают случаи, когда исполнить договор невозможно по объективным причинам. Такие ситуации называют форс-мажором.

Форс-мажор (фр. force majeure — «высшая сила») — это обстоятельство непреодолимой силы, из-за которого контрагент не может исполнить обязательство по сделке (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

У обстоятельств непреодолимой силы есть два главных признака (п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 8 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7):

По делу А04-3423/2012 суд признал форс-мажором паводок. Компания «Стройсервис» и администрация Белогорска заключили договор на строительство многоэтажного дома. Подрядчик выполнил работу в срок, а вот заказчик вовремя не заплатил. За просрочку администрация должна была выплатить 3,8 млн рублей. В суде выяснилось, что в Белогорске полгода действовал режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на реке Томь. Администрация эвакуировала людей, проводила спасательные операции, восстанавливала разрушенные здания. Все это потребовало больших вложений. Суд установил, что паводок — обстоятельство непреодолимой силы, поэтому освободил заказчика от уплаты неустойки за этот период и снизил ее на 700 тысяч рублей (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014).

В законе нет конкретного перечня форс-мажорных обстоятельств. Для внешнеторговых сделок обстоятельства непреодолимой силы перечислены в приложении к постановлению Правления торгово-промышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14. К ним относятся:

На практике суды следуют схожему принципу. Обстоятельствами непреодолимой силы они признают природные катаклизмы, неблагоприятные метеоусловия, штормовые предупреждения, схождение снежных лавин, масштабные забастовки.

Форс мажор что это значит простыми словами

Что суд не признает форс-мажором

Обстоятельства, которые не являются чрезвычайными и непредотвратимыми, форс-мажором не считаются. Нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы и события, зависящие от воли или действий контрагента. Вот случаи, которые суд точно не признает форс-мажором:

Для внешнеторговых сделок ТПП добавляет следующие случаи:

Вот некоторые обстоятельства, которые суды не признавали форс-мажорными:

Если ситуация не соответствует двум признакам, указанным в законе, суд не признает ее форс-мажором. Даже если стороны прописали ее в договоре.

ООО «УСТРА» заключило договор долевого строительства с гражданами и юрлицами. Дольщики оплатили работу вовремя, а застройщик не закончил ее в срок. Один из дольщиков, ООО «Справедливость», подал на нарушителя в суд. Застройщик оправдывался тем, что муниципальный орган выдал разрешение на строительство с задержкой. Причина — недостатки в градостроительном плане на землю. «УСТРА» ссылалась на то, что в договоре среди форс-мажорных обстоятельств прописаны действия и бездействие органов. Значит, суд должен освободить застройщика от ответственности за нарушение договора. Но суд указал, что стороны не могут назвать форс-мажором любые ситуации на свое усмотрение. В этом случае действия муниципального органа нельзя считать чрезвычайными и непредотвратимыми. Договором это положение изменить нельзя. Поэтому суд взыскал неустойку с застройщика в пользу «Справедливости» (постановление Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А79-9288/2016 от 14.04.2017).

Что происходит с договором и обязательствами при форс-мажоре

Если контрагент нарушил условия договора, ему придется нести ответственность: выплачивать кредитору убытки, неустойку или проценты. Но в случае форс-мажора все иначе. Если партнер не исполнил обязательство или сорвал сроки из-за обстоятельств непреодолимой силы, он освобождается от ответственности. Это значит, что контрагент не будет выплачивать кредитору убытки. Другие санкции тоже не будут применяться. Хотя при обычных обстоятельствах это бы произошло.

Если у контрагента случился форс-мажор, он должен сообщить об этом партнеру и сделать все, чтобы минимизировать ущерб. Для суда важно, принимал ли должник необходимые меры для исполнения договора. Контрагент не сможет рассчитывать на освобождение от ответственности из-за форс-мажора, если он изначально выполнял обязанности недобросовестно.

По делу № 33-15830/2016 Ирина Иванова подала в суд на районную администрацию. Ответчик был собственником здания, с крыши которого ветер снес лист шифера. Он повредил припаркованные рядом машины. Администрация просила суд освободить ее ответственности. Доказывала, что сильные порывы ветра — обстоятельство непреодолимой силы. Однако суд установил, что еще до неблагоприятных погодных условий ответчик не следил за состоянием крыши. Если бы администрация содержала ее в исправном состоянии, ветер бы не снес фанеру, а машины Ивановой были целы. Суд вынес решение в пользу истца и обязал администрацию оплатить ущерб (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 29.08.2016 по делу № 33-15830/2016).

Сам по себе факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы не ведет к прекращению договора. Стороны могут прописать, что обязательства автоматически перестают действовать с наступлением форс-мажора или через определенное время после этого (п. 38 постановления Пленума Верховного суда РФ от 11.06.2020 № 6). Но по общему правилу, если должник может исполнить сделку, несмотря на форс-мажор, он должен сделать это сразу или после того, как обстоятельства непреодолимой силы прекратились. Например, поставщик не смог доставить груз в срок из-за размытой дороги. Через неделю проезд высох. Поставщик обязан привести товар покупателю, пусть и с опозданием.

Может случиться, что из-за просрочки кредитор больше не заинтересован в исполнении договора. Если машина должна была привезти торты и шары к городскому празднику, спустя неделю это уже не нужно. Кредитор может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Но взыскать убытки с должника все равно не получится (п. 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Проверьте вашего контрагента на благонадежность

Как подтвердить форс-мажор

В суде нужно доказать, что обстоятельство действительно было чрезвычайным и непредотвратимым и что договор пришлось нарушить именно из-за него. Доказательства форс-мажора для суда зависят от обстоятельства непреодолимой силы и конкретной ситуации. Это могут быть:

Часто договоры заключаются между юрлицами из разных стран, а товары по ним перевозят через границу в другое государство. Это внешнеторговые сделки. Если из-за обстоятельства непреодолимой силы на территории России сторона не может исполнить обязательство, она имеет право обратиться в ТПП. Она выдаст сертификат о форс-мажоре (приложение к постановлению Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14). Стоимость и сроки изготовления те же. Подробная информация есть на сайте ТПП России.

Сертификат ТПП России и заключение региональной ТПП — веские аргументы для суда. Однако стоит помнить, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Суд рассмотрит их наряду с другими доводами сторон.

Является ли коронавирус или другая болезнь форс-мажором

Сама по себе пандемия форс-мажором не является. Однако за это время мы пережили многое: нерабочие дни, локдаун, запрет вывозить некоторые товары за пределы РФ. Такие меры могли помешать контрагентам исполнять сделки. Верховный суд в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утвержден Президиумом Верховного суда РФ 21.12.2020) указал, что распространение коронавируса не может быть обстоятельством непреодолимой силы для всех. Нужно анализировать вид деятельности должника, регион его работы, суть обязательств по договору, срок их исполнения, введенные ограничительные меры.

ФГУП подал в суд на ООО «Динакс». Истец просил взыскать с ответчика 4,5 млн неустойки за то, что он не поставил трубы. Продавец доказывал, что он не исполнил договор из-за обстоятельств непреодолимой силы: в России объявили локдаун, всех сотрудников отправили в отпуск, въезд в регион истца, Мурманск, был ограничен. Суд встал на сторону ответчика и освободил его от уплаты неустойки (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 г. № 09АП-45559/20 по делу № А40-76623/2020).

Общее правило в случае с короновирусом не меняется. Если обстоятельство, из-за которого должник нарушил договор, чрезвычайное и непредотвратимое, — это форс-мажор. Если нет, должник не освобождается от ответственности.

Является ли форс-мажором текущая ситуация в России

Собрали в таблицу ситуации, которые могут стать причиной нарушения договора. Судебная практика сформироваться еще не успела, поэтому в третьем столбце приводим решения со схожими обстоятельствам в прошлом. Новая практика может отличаться от этих подходов.

Изменение валютного курса, девальвация национальной валюты (абз. 4 п. 1.3).

Ограничения перевозок, запретительные меры государств (абз. 3 п. 1.3).

Военные действия, диверсии (абз. 3 п. 1.3).

П. 5 Обзора практики Верховного Суда Чувашской Республики и Арбитражного суда Чувашской Республики (утвержден постановлением Президиума Арбитражного суда Чувашской Республики — Чувашии, постановлением Президиума Верховного Суда Чувашской Республики от 16.08.2019).

Данные в таблице актуальны для внешнеторговых сделок. Но ТПП уже обратилась в Верховный суд РФ за разъяснением, будут ли применяться эти обстоятельства к внутрироссийским сделкам.

Напомним, что в суде нужно доказать чрезвычайность и непредотвратимость события, а также причинную связь между ним и нарушением договора. Только тогда суд признает ситуацию форс-мажором и освободит должника от ответственности.

Форс-мажор — обстоятельство исключительное. Доказать его в суде непросто. И не зря: если большинство спорных ситуаций будет признаваться обстоятельствами непреодолимой силы, само явление утратит смысл.

Источник

Что такое форс-мажор и как его можно использовать

При заключении письменного соглашения стороны получают определенные обязанности, которые должны выполнять. Но происходят ситуации, которые не зависят от воли человека и препятствуют оказанию услуг. Или, другими словами, форс-мажор.

Понятие форс-мажора

Юрий – студент-историк и учится в аспирантуре. Чтобы получать денежный грант от университета, он должен регулярно участвовать в региональных и иностранных научных конференциях.

Однажды он пропустил выступление в Томске. Дело в том, что в тот день в Москве было объявлено штормовое предупреждение, и рейс до сибирского города отложили на 12 часов.

Декан попросил студента объяснить, почему тот пропустил конференцию. Юрий ответил, что с ним произошел форс-мажор.

Это действительно так. Он не смог улететь не потому, что проспал, перепутал даты или опоздал на рейс. На то были объективные, не зависящие от него причины.

В повседневной речи мы привыкли называть форс-мажором любую ситуацию, которая внезапно с нами произошла и помешала что-то сделать. Однако в юридической практике все не так просто и однозначно.

Когда стороны подписывают договор, они берут на себя ответственность за соблюдение всех условий соглашения. Если один из участников сделки нарушает договоренность, как правило, он должен возместить ущерб контрагенту и заплатить неустойку.

Стоит отметить, что в юридической практике некорректно использовать понятие «форс-мажор». Во всех правовых актах фигурируют термины «непреодолимая сила» либо «обстоятельства непреодолимой силы». С практической точки зрения все три понятия тождественны.

Карта «Халва» – универсальный финансовый инструмент. Используйте свои средства, получайте кешбэк с покупок до 10% и доход на остаток собственных средств по карте до 9%, а также открывайте вклады под выгодный процент. Вы можете взять заемные средства до 500 000 рублей и потратить их на покупки в рассрочку 10 месяцев или больше, если оформите подписку «Халва.Десятка». Оформите Халву в пару кликов, и курьер привезет ее вам!

Только до 04.09.2022 действует увеличенная рассрочка – целых 24 месяца на все покупки у партнеров по акции «Школьная Халва». Позвольте себе еще больше с Халвой!

Критерии и признаки

Чтобы обстоятельство признали непреодолимой силой, оно должно одновременно соответствовать нескольким критериям.

Например, смерч разрушил здание производства или препятствовал доставке товара к заказчику.

Во время пандемии коронавирусной инфекции были закрыты все торговые и развлекательные центры. Из-за отсутствия посетителей и выручки некоторые кинотеатры либо закрылись, либо сократили количество точек присутствия.

К примеру, в здание попала молния, и начался пожар.

Должник неправильно распоряжался своими финансами и в итоге остался без денег. Это не является оправданием для невыполнения обязанностей по договору.

При форс-мажоре человек освобождается от ответственности и не должен платить штрафы. После устранения последствий стороны могут возобновить договоренность, если захотят.

Что можно и что нельзя считать форс-мажором

Что по умолчанию является непреодолимой силой:

Каждый случай суд рассматривает в индивидуальном порядке и проверяет его на соответствие основным признакам. Например, даже стихийные бедствия не всегда считаются непреодолимым обстоятельством.

В городе несколько дней подряд шел проливной дождь. Крыша на производстве начала протекать. Из-за этого произошло короткое замыкание, и начался пожар на складе. Почти весь товар сгорел.

Заказчик подал в суд на подрядчика за возмещение ущерба. Ответчик вину свою не признавал, утверждая, что ураганный ветер с дождем повредили крышу. Однако в ходе расследования выяснилось, что потолочное покрытие на складе уже давно нуждалось в ремонте и ранее бывали случаи протечки.

В итоге суд не признал проливной дождь форс-мажором и обязал подрядчика выплатить компенсацию за испорченный товар и нарушение сроков поставки.

В данном случае все произошло из-за человеческой безответственности. Отсюда следует, что к непреодолимой силе нельзя отнести ситуации, виновником которых является одна из сторон договора.

Другие обстоятельства, которые нельзя назвать форс-мажорными:

Например, сотрудник по доверенности оформил сделку на имя фирмы. Начальник такого поручения не давала, поэтому не знает о заключении какого-то контракта.

Организации придется исполнить свои обязательства перед контрагентом. Однако можно пойти по другому пути: подать заявление в суд и попробовать доказать, что сделка была совершена незаконно.

В Совкомбанке можно оформить кредит наличными на любые цели до 3 млн рублей со ставкой 6,9%. Выберите удобную программу и рассчитайте ежемесячный платеж на кредитном калькуляторе. Деньги нужны срочно? Достаточно паспорта и любого второго документа. Нужна крупная сумма? Вы можете взять кредит под залог автомобиля или недвижимости. Заполните заявку на сайте и получите быстрое одобрение. Есть доставка!

Приведем другие простые примеры не форс-мажорных ситуаций.

1. Сотрудники аэропорта устроили забастовку из-за того, что им задерживают зарплату уже несколько дней. Два дня пассажирские и грузовые самолеты не летали.

Сорвались сроки доставки товара в другие регионы страны и за границу. Туристы не могли улететь в путешествие, и им пришлось менять билеты. Ответственность за это несет администрация, которая вовремя не заплатила своим работникам.

2. Ресторан, который специализируется на французской кухне, уже несколько месяцев терпит убытки и не платит аренду. Все фирменные блюда, которые пользовались большой популярностью, готовились из французских продуктов, а из-за санкций на время ограничили товарооборот между Россией и Францией. Посетителей стало намного меньше, и, естественно, в несколько раз уменьшилась прибыль.

Суд выиграет арендодатель. Дело в том, что нехватка необходимых товаров не является оправданием неуплаты аренды.

Что делать ресторану? Искать альтернативные источники поставки продуктов. Например, некоторые российские производители выращивают определенные сорта улиток и делают сыры, по качеству не уступающие иностранным.

Считается ли коронавирус и другие эпидемии непреодолимой силой

Сама по себе пандемия не считается форс-мажором. А вот меры борьбы с ней: локдаун, ограничения перевозок и торговли – вполне могли препятствовать выполнению договорных обязательств.

Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально и учитывать определенные обстоятельства.

Например, заказчику не доставили товар. Все потому, что в это время начал действовать локдаун, и въезд в его город был ограничен.

Логистическая компания по объективным причинам не могла вовремя доставить заказ. Данное обстоятельство признается чрезвычайным.

Если у человека была возможность решить проблему, но он ей не воспользовался, ему придется ответить за свое бездействие.

Как вернуть деньги за услугу: алгоритм действий

Как правильно прописать форс-мажор в договоре

В договоре стоит заранее прописать форс-мажорные случаи. В будущем это поможет избежать недопониманий и судебного разбирательства по делу.

Необходимо конкретно определить, какие действия могут затруднить исполнение договоренностей. Как мы ранее выяснили, нехватка денежных средств не является непреодолимой ситуацией. Но стороны могут договориться и признать марс-мажором случай, когда украли деньги или взломали банковские счета.

Договор должен содержать следующую информацию:

Важно с ответственностью подойти к составлению договора. Лучше как можно подробнее описывать каждый пункт. Если определенного непреодолимого обстоятельства не будет в письменном соглашении, тогда суд будет решать, считать ли ситуацию форс-мажорной или нет.

Как можно доказать форс-мажор

Если произошедшее событие по договору признается обстоятельством непреодолимой силы, тогда можно решить вопрос мирно без суда.

Если без судебного разбирательства никак не обойтись, придется предоставить неопровержимые доказательства, что человек не выполнил условия договора не по своей вине, а на то были объективные причины.

Какие документы принести в суд, зависит от каждой конкретной ситуации. В качестве доказательства могут выступать:

Документ ТПП РФ является весомым доводом для суда. Это значит, что Торгово-промышленная палата подтвердила непреодолимость происшествия. В сертификате указывают, что помешало должнику исполнить свои обязанности.

Отправить заявку в ТПП можно онлайн:

Срок рассмотрения заявки – 10 дней.

Обратите внимание, что данная услуга не бесплатная. С 1 мая 2022 года установлена плата за рассмотрение заявления в размере 13 500 рублей.

Если ТПП признает непреодолимость обстоятельства, копию сертификата она отправляет на электронную почту.

Что делать при наступлении форс-мажора

1. Сообщить контрагенту о непреодолимой силе. Это первое, что необходимо сделать. Не стоит тянуть время. Чем раньше отправите уведомление, тем проще будет решить проблему.

Строгого правила, как нужно писать письмо, нет. Главное – подробно объяснить, что заставило нарушить договоренность.

2. Предоставить доказательства, что действительно произошла ситуация непреодолимой силы.

Если данный случай не был прописан в контракте, необходимо сразу обратиться в ТПП и дождаться получение сертификата.

3. Договориться с контрагентом, что делать дальше. Как вариант, можно попросить перенести сроки выполнения обязательств.

4. Если возникла неоднозначная ситуация и стороны не могут договориться, выход один – обратиться в суд.

Он решит, есть ли основания признать человека виновным в нарушении договоренностей. Если обстоятельство признается форс-мажорным, должник освобождается от ответственности.

Какая ответственность у сторон при форс-мажоре

Если участник сделки нарушил определенные договоренности и на то не было весомых причин, он должен возместить убытки контрагенту: заплатить проценты, неустойку и т.д.

В случае форс-мажорной ситуации дела обстоят иначе. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы человек не обязан возмещать ущерб. Важное уточнение: он освобождается от уплаты штрафов, но не от исполнения своих прямых обязанностей.

Например, пиццерия «Как в Италии» не работала во время пандемии коронавирусной инфекции. Посетителей не было и прибыли, соответственно, тоже. Данное обстоятельство признается чрезвычайным. Владелец может не платить проценты за просрочку выплаты арендной платы, но заплатить за аренду он обязан.

Например, весной река вышла из берегов и затопила часть города. В воде оказались не только жилые дома, но и производства. На одном складе затопило весь товар, который уже был упакован и готов к отправке.

В случившемся ни подрядчик, ни заказчик не виноваты. Поэтому было решено расторгнуть договор.

Источник

ФОРС-МАЖОР

Полезное

Смотреть что такое «ФОРС-МАЖОР» в других словарях:

ФОРС-МАЖОР — [фр. force majeure] юр. непреодолимая сила событие, чрезвычайные обстоятельства, которые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены какими л. мероприятиями (напр., стихийное бедствие) и которые освобождают от имущественной… … Словарь иностранных слов русского языка

Форс-мажор — (фр. Force majeure, высшая сила, в русскоязычных юридических документах встречается термин «непреодолимая сила») непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции и др.), не зависящее от действий… … Википедия

форс-мажор — а, м. force majeur. В праве событие, чрезвычайное обстоятельство, которое не может быть не предусмотрено, предотвращено или устранено какими л. мероприятиями, напр. стихийное бедствие; непреодолимое препятствие. СИС 1985. Форс мажор. Любая из… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

форс-мажор — форс мажора; ФОРСМАЖОР, форсмажора; м. [франц. force majeur] Юрид. Чрезвычайное и непреодолимое при данных обстоятельствах событие (наводнение, шторм и т.п.), освобождающее от ответственности за исполнение договора. ◁ Форс мажорный; Форсмажорный … Энциклопедический словарь

ФОРС-МАЖОР — обстоятельства непреодолимой силы, положение контракта купли продажи, которое предусматривает отсрочку в его исполнении илиполное освобождение сторон от обязательств по нему в связи с наступлением событий, независящих от сторон контракта,… … Финансовый словарь

форс-мажор — неизбежность, непреодолимая сила, фатальность Словарь русских синонимов. форс мажор сущ., кол во синонимов: 4 • неизбежность (12) • … Словарь синонимов

ФОРС-МАЖОР — (фр. force majeure) в гражданском праве возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий договора. В результате Ф. м. одна из сторон договора невольно становится причинителем убытков… … Юридический словарь

ФОРС-МАЖОР — ФОРС МАЖОР, форсмажора, муж. (франц. force majeure) (книжн.). Обстановка, вынуждающая действовать определенным образом, вопреки намерению, плану; обстоятельство, которое невозможно предотвратить или устранить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н.… … Толковый словарь Ушакова

форс-мажор — форс мажор, форс мажора … Орфографический словарь-справочник

Форс-Мажор — англ. force mageure чрезвычайные обстоятельства, непреодолимая сила, которые не могут быть ни предусмотрены условием соглашения договора или предотвращены действиями одной или нескольких сторон договора. Обстоятельства, связанные с Ф. м., служат… … Словарь бизнес-терминов

ФОРС-МАЖОР — ФОРС МАЖОР, смотри Непреодолимая сила … Современная энциклопедия

Источник

Что делать с оплатами, поставками, услугами и арендой

Форс мажор что это значит простыми словами

Содержание

Текущая ситуация с экономикой — это форс-мажор?

Форс-мажор или непреодолимая сила — это чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. Чрезвычайное — то есть из ряда вон, а не обычная проблема, которую можно было просчитать. Непредотвратимое — значит, ударило по всем предпринимателям из аналогичного бизнеса. Так разъяснено в п. 8 Постановления Пленума ВС № 7.

Торгово-промышленная палата уже заявила, что текущая ситуация — это типичный форс-мажор. Пока говорят только о внешнеторговых договорах. Но ТПП уже отправило запрос в Верховный Суд РФ, какие обстоятельства внутри страны будут считаться форс-мажором.

Предприниматель должен определиться, что именно сейчас мешает заплатить, привезти товар, оказать услугу или остаться в арендованном помещении. Например, уход поставщика с рынка и невозможность передать товар розничному покупателю, невозможность отправить заказ за границу, невозможность отшить партию одежды из импортной ткани, удорожание товара в несколько раз из-за импортной составляющей.

Не считаются форс-мажором предпринимательские риски: отсутствие денег, долги контрагента, отсутствие на рынке нужных товаров, скачки курса валют, финансовый кризис. Исключение — когда в договоре есть пункт, что и это тоже относится к форс-мажору — ст. 401 ГК РФ.

Но ссылаться на экономическую ситуацию всё же есть смысл. В эпидемию ковида два года назад отсутствие денег из-за локдауна и самоизоляции могло засчитаться за форс-мажор и освобождало от ответственности. Так говорил Верховный Суд в вопросе 7 Постановления Президиума от 21.04.2020.

Сам по себе форс-мажор не даёт право автоматом расторгнуть договор и не снимает ответственность по неустойкам и убыткам с каждого предпринимателя в стране. Но воспользоваться можно вот чем.

Штрафы и убытки

Если форс-мажор напрямую коснулся обязанностей предпринимателя по договору, то он освобождается от неустойки и возмещения кредитору убытков, в том числе упущенной выгоды. Это правило из ст. 401 ГК РФ.

Если обязательство стало невыполнимым

Если текущая ситуация развернула бизнес так, что предприниматель не сможет исполнить своё обязательство в принципе, то оно прекращается. Это не касается оплаты. Правило из ст. 416 ГК РФ, об этом же п. 37 Постановления Пленума ВС № 6.

Если договор стал не нужен или убыточен

Из-за существенного изменения обстоятельств у предпринимателя появляется право расторгнуть или изменить договор. Например, увеличить оплату или взять другой срок для услуги. Обязательное условие: в новых реалиях старый договор стал невыгодным или вообще убыточным, и это никак нельзя было просчитать.

О расторжении и изменении надо договариваться, обязательно надо отправлять письменное предложение, а потом подписывать соглашение. Считается, что контрагент не согласен на предложение, если он молчит больше 30 дней. Но в вашем договоре срок может быть меньше или больше. Без компромисса договор придётся расторгать в суде. Однако в вашем договоре может быть пункт, что по форс-мажору обязательства прекращаются автоматом без суда. Посмотрите свой договор и если такой пункт есть, воспользуйтесь им. Это правила из ст. 451 ГК РФ.

На договоры, которые заключают уже после санкций, блокировки соцсетей и всех остальных негативных обстоятельств эти правила уже не распространяются. Потому что предприниматель видел обстановку.

На форс-мажор можно получить сертификат в Торгово-промышленной палате и предъявить его контрагенту, в том числе иностранному.

Что делать с оплатами и обязательствами по договорам

Первым делом посмотрите свой договор. Если там есть пункт о возможности одностороннего отказа по уведомлению даже без форс-мажора, пользуйтесь им. По умолчанию договор прекращается в день получения уведомления контрагентом, но в вашем договоре может быть другой срок. Если не успели предоставить встречное исполнение, а деньги получили, их надо вернуть. Тут действует ст. 450.1 ГК РФ.

Дальше посмотрите, есть ли в договоре инструкция на случай форс-мажора. (У постковидных договоров она часто есть). Если есть, следуйте ей.

Если в договоре нет инструкции на случай форс-мажора и условия об одностороннем отказе, надо сделать так. Уведомите контрагента о форс-мажоре и попробуйте передоговориться, предложите конкретные решения. Это будет означать, что вы постарались уменьшить убытки контрагента, поэтому не должны возмещать их и платить неустойку. На случай суда соберите доказательства форс-мажора: письма поставщиков, отказы банков в кредите и т.д. Всю переписку с контрагентом тоже сохраняйте.

Дальше посмотрим конкретные обязательства.

Если не можете заплатить

Пишите контрагенту уведомление о невозможности заплатить в срок с объяснением ситуации. Но как только сможете перевести деньги, переводите.

Если не можете привезти товар или оказать услугу

Если поставка товара или услуга в принципе невозможна даже в будущем, шлите контрагенту уведомление о прекращении обязательства с объяснением ситуации. Аванс возвращайте.

Считаете, что можно договор заморозить, например, отложить мероприятие — подписывайте об этом соглашение, но непонятно на какой срок. Тут аванс можно не возвращать.

Отказаться оказывать услугу можно не только из-за форс-мажора, а просто потому что сейчас она неуместна. Например, вы не хотите устраивать в баре концерт. Пишите заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения услуг и возвращайте аванс. Но тут надо быть готовым компенсировать заказчику все убытки. Это правило из ст. 782 ГК РФ.

Если хотите съехать досрочно из арендованного помещения

Читайте договор. Если можете съехать досрочно, съезжайте, но, скорее всего, потеряете депозит. Не хотите терять депозит, пишите в уведомлении о досрочном съезде о своих обстоятельствах. Если пойдёте судиться, это письмо может помочь. Не забудьте вернуть помещение по акту в день отъезда, иначе будет капать арендная плата.

Оцените все возможности онлайн-бухгалтерии бесплатно.

Источник

Что означает «форс-мажор»: определение термина

При составлении всевозможных договоров и соглашений многие обращали внимание на оговорку о том, что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны не несут ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Что означает форс-мажор? Многие понимают этот термин лишь интуитивно или вообще не задумываются над подобными нюансами. Действительно, что такого может случиться? Тем не менее стоит задуматься и учесть, что некоторые факторы на самом деле могут стать серьёзным препятствием.

Форс мажор что это значит простыми словами

Что такое форс-мажор?

Сам термин пришёл в русский язык из французского: force majeure переводится буквально как «высшая сила». То есть это некие глобальные обстоятельства, которые делают невозможным выполнение обязательств, которые предусмотрены заключённым договором.

Стоит разделять гражданско-правовые отношения и международные, и здесь приходится полагаться на суждение компетентных экспертов. Например, стряслось стихийное бедствие, которое нанесло серьёзный ущерб не только инфраструктуре, но и одной из сторон, заключивших договор. Наступил форс-мажор, что означает серьёзные сложности на пути к выполнению условий договора. Иногда в документах используется термин «обстоятельства непреодолимой силы». Это означает, что ответственная сторона не может ничего предпринять, чтобы выправить положение.

Что считается форс-мажорным обстоятельством?

Как уже было сказано, главным непреодолимым обстоятельством считаются стихийные бедствия. Это может быть землетрясение, извержение вулкана, наводнение, тайфун, цунами или обширные лесные пожары. Подтверждённые компетентными органами эпидемии тоже относятся к этой категории. Хороший пример — эпидемия коровьего бешенства в Великобритании, из-за которой поставщики лишились возможности выполнить свой договор о поставках говядины надлежащего качества. Вот что означает форс-мажор.

Форс мажор что это значит простыми словами

Важно помнить, что внезапно изменившаяся цена, курс валют, резкое подорожание энергоносителей или транспортных расходов, желание переиграть контракт в пользу более выгодного и дорогого форс-мажорными обстоятельствами не являются. Любые попытки замаскировать обычную погоню за сиюминутной выгодой под некую внешнюю злую волю расценивается как жульничество.

Форс мажор что это значит простыми словами

Юридическое и разговорное значение

Необходимо учитывать контекст, в котором употребляется термин «форс-мажор». Что означает эта фраза, если речь идёт просто о некоторых бытовых неудобствах или проблемах личного характера? В большинстве случаев это просто словесный оборот, означающий, что в масштабах жизни отдельного человека действительно случились некоторые непреодолимые обстоятельства. Экстренная госпитализация по веским причинам — это тоже форс-мажор, и хотя вряд ли кто-то будет размахивать отсутствующим договором и требовать компенсации у человека, находящегося на больничном, термин достаточно точно отображает сложившуюся ситуацию.

Ответственность сторон

Если всё-таки произошло нечто серьёзное, препятствующее выполнению взятых обязательств, что можно предпринять? Необходимо помнить о том, что невыполнение условий договора может повлечь за собой требование возместить понесённые убытки. Если документ составлен правильно, то в нём должен иметься пункт о своевременном информировании о том, что наступил форс-мажор. Что означает прекращение договора в одностороннем порядке? Ответственное лицо должно сообщить о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы заинтересованной стороне. Безусловно, это не всегда возможно, но в случае судебного разбирательства нелишним будет указать, какие шаги были предприняты для того, чтобы передать информацию.

Форс мажор что это значит простыми словами

Ваш личный форс-мажор

Когда в жизни начинается череда неприятностей, рано или поздно наступает предел, за которым становится невозможно предпринять какие-то действия для выправления ситуации. В таких условиях кто-то неизбежно посчитает себя обманутым контрагентом. Работодатель требует явиться на службу чуть ли не со смертного одра, попросив судьбу «подвинуться» во имя корпоративного благополучия. Родственники включают эгоистические требования, словно сговорившись между собой, и все события, как назло, имеют важное значение. Определение «форс-мажор» описывает ситуацию наилучшим образом.

Проблема заключается в исключительно субъективном восприятии проблемы. Посторонним она может казаться незначительной и вполне преодолимой. Не зря по этому поводу народная мудрость говорит: «Чужую беду руками разведу, к своей же ума не приложу».

Как справиться с трудностями?

Если действительно обстоятельства складываются таким образом, что мешают выполнить обязательства по отношению к кому-либо, можно припомнить значение слова «форс-мажор». Раз уж это некая высшая сила, на которую невозможно повлиять, то вместо разрушительных попыток переломить злую судьбу можно воспользоваться советом специалиста по психологии.

Форс мажор что это значит простыми словами

В первую очередь стоит помнить о том, что и работодатель, и требовательные родственники, и все прочие люди, требующие сверхъестественных усилий, тоже живые люди. Следовательно, они могут проявить понимание. Замечательно, если получается лично или через надёжных людей предупредить заранее, что нет никаких возможностей выполнить взятые на себя обязательства. Это свидетельствует об уважении и сразу повышает шансы на понимание.

Один умный человек просил Бога дать ему силы и мужества изменить то, что возможно изменить, спокойствия, чтобы принять то, чего изменить нельзя, и мудрости, чтобы отличить одно от другого. Такой подход помогает сохранить душевное равновесие даже при наступлении настоящего форс-мажора. В любом случае нужно направить усилия на минимизацию ущерба, а не на удовлетворение амбиций других людей. Это позволить выбраться из круга проблемы гораздо быстрее и с меньшими потерями.

Источник

Что такое форс-мажор и как его использовать

В условиях пандемии и кризиса волны неплатежей, неисполнения договорных обязательств, срывов поставок и заказов — дело времени. Как применять нормы о форс-мажоре на практике, рассказывает Станислав Мачихин, советник в BusinessAdvisers Law&Tax Firm.

В условиях пандемии и кризиса волны неплатежей, неисполнения договорных обязательств, срывов поставок и заказов — дело времени. Как применять нормы о форс-мажоре на практике, рассказывает Станислав Мачихин, советник в BusinessAdvisers Law&Tax Firm.

Под форс-мажором принято понимать действие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п.3 ст. 372 Гражданского кодекса РБ).

Обратите внимание, что для признания ситуации форс-мажорной требуется наличие одновременно характеристик чрезвычайности и непредотвратимости. Так, если исполнение обязательства ввиду наступления какого-либо чрезвычайного события затрудняется или становится финансово невыгодным, но при этом остается возможным, говорить о форс-мажоре нельзя.

В законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут быть признаны форс-мажором. Как правило, в хозяйственных договорах к их числу могут относить:

Форс-мажор: отражение в договоре

Стороны договора могут самостоятельно определять, какие именно обстоятельства являются форс-мажором. Делается это при помощи так называемых форс-мажорных оговорок. Причем форс-мажорные оговорки не только содержат перечень указанных обстоятельств, но и могут, например, перечислять обстоятельства, которые к форс-мажору не относятся (отсутствие финансирования, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств).

Также в оговорки принято включать способы уведомления сторонами договора друг друга о наступлениях обстоятельств непреодолимой силы с указанием сроков и способов такого уведомления. Их несоблюдение при направлении уведомления может рассматриваться как основание для лишения такой стороны права ссылаться на форс-мажорное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

По закону (ч.2 ст. 100 Хозяйственного процессуального кодекса) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Поэтому в оговорки целесообразно включать перечень способов подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств (например, справка/сертификат местной торгово-промышленной палаты).

Наконец в форс-мажорные оговорки может включаться указание на право каждой из сторон в одностороннем порядке отказаться от договора, если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более определенного срока.

Данные оговорки либо составляют отдельный раздел договора, либо включаются в раздел, посвященный ответственности сторон за неисполнение условий договора.

Форс мажор что это значит простыми словами

Форс-мажор: влияние на исполнение договора

Форс-мажор может влиять на обязательства сторон по договору трояким способом:

Пандемия COVID-19 как форс-мажор

Мнения специалистов о придании пандемии COVID-19 статуса форс-мажора разделились. Одни указывают, что пандемии случаются достаточно часто и уносят большое количество жизней (например, от ежегодного сезонного гриппа умирает 250-300 тыс. чел.). Следовательно, форс-мажором она не является. По мнению других, данную пандемию отмечает особо напряженный характер, крайняя степень интенсивности распространения, что позволяет квалифицировать ее как форс-мажор.

В любом случае, следует признать, что на статус форс-мажора могут претендовать как минимум действия органов государственной власти различных стран, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Закрытие границ, запрет на передвижение без веских причин, прекращение авиаперевозок — все это, безусловно, влияет на исполнение обязательств по договорам.

Каждую конкурентную ситуацию следует рассматривать индивидуально на предмет наличия в ней признаков форс-мажора, вызванного пандемией COVID-19. Очень многое, в частности, будет зависеть от того, правом какой страны регулируется договор. Так, если стороны выбрали английское право, эпидемия может рассматриваться как форс-мажор только в случае, если на это прямо указано в договоре. В то же время если к договору применяется право Беларуси, то даже при отсутствии прямых указаний на эпидемию в договоре говорить о форс-мажоре можно будет на основании норм Гражданского кодекса.

Изменения валютных курсов как форс-мажор

В связи с резкими колебаниями на валютном рынке многие компании-импортеры сталкиваются с ситуацией, когда падающий курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам резко увеличивает закупочные цены на зарубежную продукцию и снижает или вовсе делает отрицательным маржинальность договоров. Если сторонам не удается прийти к соглашению об увеличении цен по договору, некоторые из них пытаются ссылаться на падение курса белорусского рубля как на основание для прекращения обязательств по договору в связи с невозможностью исполнения.

На основании сложившейся в нашей стране практики можно сделать вывод о том, что суды не считают изменения валютного курса форс-мажорным обстоятельством, освобождающим от ответственности за неисполнение обязательств, поскольку им не свойственен характер чрезвычайности и непредотвратимости. Убыточность же исполнения договора в результате девальвации не означает невозможности его исполнения.

Практические рекомендации

Это позволит снизить негативные последствия форс-мажора для компании.

Источник

Форс-мажор в теории и на практике

Нормы гражданского законодательства определяют институт непреодолимой силы через установление критериев и признаков, не указывая прямо, какие именно обстоятельства им охватываются. Как следствие, в правоприменительной практике нередко возникают сложности при отнесении тех или иных фактов к обстоятельствам непреодолимой силы.

В пункте 3 ст. 401 ГК РФ обстоятельства непреодолимой силы определены как чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства с уточнением, какие обстоятельства к таковым не относятся.

Аналогичное определение содержится в ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 23.12.2003 № 177-ФЗ, но без указания дополнительных условий. В ст. 255 НК РФ отмечается лишь чрезвычайный и непредотвратимый характер обстоятельств непреодолимой силы.

Некоторые нормативные акты только называют в перечне обстоятельств, исключающих ответственность, непреодолимую силу, например ст. 311 Кодекса торгового мореплавания РФ. Наконец, в п. 6 ст. 8 ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от 02.12.94 № 53-ФЗ в качестве «непредвиденных обстоятельств, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера» указаны в том числе «засуха, наводнение, градобитие и другие форс-мажорные обстоятельства». То есть фактически речь идет о непреодолимой силе, но законодатель не использует общепринятый термин.

Нетрудно заметить, что законодатель неоднозначно подходит к определению непреодолимой силы и избегает давать конкретные определения. В связи с этим на практике возникают вопросы о правомерности отнесения того или иного явления к непреодолимой силе.

Такая неопределенность побудила заинтересованное лицо оспорить конституционность п. 3 ст. 401 ГК РФ в Конституционный Суд РФ. По мнению заявителя, данная норма не содержит четких критериев для определения оснований, при которых ненадлежащее исполнение обязательств может быть объяснено наличием непреодолимой силы, чем нарушаются его конституционные права, закрепленные в ч. 1 ст. 1, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 45, ч. 1 и 2 ст. 46 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. В принятии к рассмотрению указанной жалобы было отказано, поскольку разрешение поставленного в ней вопроса Конституционному Суду РФ неподведомственно (Определение КС РФ от 19.02.2003 № 79-О).

Судебная практика выявляет следующие тенденции разрешения спорных вопросов применения п. 3 ст. 401 ГК РФ.

Относительно банкротства юридического лица Определением ВС РФ от 06.12.2005 было разъяснено, что по смыслу нормы п. 3 ст. 401 ГК РФ банкротство акционерного общества не относится к непреодолимой силе.

Повсеместно высказываются сомнения о возможности признания забастовки обстоятельством непреодолимой силы, поскольку она не всегда носит непредвиденный характер. Как показывает практика, забастовка по своей сути фактически является нарушением обязанностей контрагентом должника и согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ не относится к чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам. На этот факт обращает внимание ФАС СЗО в Постановлении от 08.06.2005 № А 56-5001/04.

Однако в другом случае тот же арбитражный суд отменил решение нижестоящего арбитражного суда в связи с неправильной оценкой факта забастовки как не являющегося обстоятельством непреодолимой силы (Постановление ФАС СЗО от 31.01.2000 № 3558). Таким образом, сказать однозначно на основе анализа судебной практики о возможности отнесения забастовки к обстоятельствам непреодолимой силы не представляется возможным, поскольку решение данного вопроса зависит от характера, масштабности забастовки и других факторов, повлиявших на нарушение обязательства.

В литературе критикуются попытки подвести распоряжения компетентных органов власти под категорию обстоятельств непреодолимой силы ввиду чрезвычайной искусственности такого подхода. По этому поводу было вынесено большое количество решений арбитражных судов, отрицающих чрезвычайный и непредотвратимый характер актов органов власти. Акты индивидуального применения, устанавливающие определенные ограничения, запреты, налагающие аресты, ни при каких условиях не могут считаться непреодолимой силой, так как вызваны поведением лица, в отношении которого они вынесены (Постановление ФАС УО от 10.05.2006 №Ф09-3548/06-С3, постановления ФАС МО от 30.05.2006 № КГ-А40/4491-06 и от 20.01.2000 № КГ-А40/4305-99 и др.). Также сочтено некорректным признание обстоятельством непреодолимой силы принятие государственными органами нормативных актов в порядке обычной правотворческой деятельности (Постановление ФАС ДВО от 17.05.99 № Ф03-А24/99-1/513).

Прежде всего обстоятельства непреодолимой силы являются юридическим фактом в форме события, то есть обстоятельства, проистекающего независимо от воли человека. Поэтому представляющие собой действия, а не события, акты органов власти должны быть исключены из перечня «претендентов» на признание обстоятельством непреодолимой силы.

Очевидно, преступление ни по каким параметрам не подпадает под понятие непреодолимой силы. Кроме того, что преступный акт является действием, а не событием, признак непредотвратимости в любом случае отсутствует. Такой подход воспринят арбитражно-судебной практикой (Постановление ФАС УО от 15.09.98 № Ф09-800/98-ГК, Постановление ФАС ПО от 20.12.2005 № А72-2670/05-26/153 и др.), и, если даже преступление условиями договора отнесено к обстоятельствам форс-мажора, суды не всегда расценивают это как основание для освобождения от ответственности, поскольку отсутствует признак непредотвратимости (Постановление ФАС МО от 12.02.2004 №КГ-А40/146-04).

Интересна изложенная в Постановлении от 23.10.2001 № КГ-А41/5895-01 позиция ФАС МО, в соответствии с которой к обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные явления (землетрясение, наводнение), определенные запретительные меры государства, а также обстоятельства общественной жизни — военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и так далее, то есть такие явления, воздействие которых происходит извне и непредотвратимо.

Мнение судов всех инстанций сходится лишь в одном: действие разрушительных сил природы, стихии безоговорочно признается непреодолимой силой (Постановление ФАС ЗСО от 22.08.2006 № Ф04-5279/2006(25588-А02-36), Постановление ФАС ВСО от 04.05.2006 № А10-8797/05-15-Ф02-1941/06-С2 и др.).

Самый важный аргумент в защиту точки зрения, что явления общественного характера не должны признаваться обстоятельствами непреодолимой силы, кроется в положениях российских нормативных актов — в ст. 166 Кодекса торгового мореплавания РФ, ст. 54 ФЗ «Об использовании атомной энергии от 21.11.95 № 170-ФЗ, п.4 ст. 114 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ.

Думается, такие приемы юридической техники выбраны не случайно. Это позволяет утверждать, что явления общественного характера не следует признавать обстоятельствами непреодолимой силы. Но это ни в коей мере не означает, что ответственность за нарушение обязательства будет существенно расширена, ведь есть иные механизмы ограничения ответственности.

Что такое форс-мажор

Судебная практика свидетельствует о том, что при заключении договоров стороны предпочитают расширять состав форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы вместо формулирования дополнительных оснований освобождения от ответственности, хотя такая возможность предоставлена гражданским законодательством. Дополнительным основанием освобождения от ответственности стороны могут признать отсутствие вины нарушителя обязательства, а также возможность неисполнения обязательства третьим лицом.

Сегодня в теории распространен подход, связанный с отождествлением понятий «форс-мажор» и «непреодолимая сила». В судебных решениях указанные понятия также часто не разграничиваются. Кроме того, из анализа п. 6 ст. 8 ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» можно сделать вывод, что даже законодатель не видит между ними различия. Термин «форс-мажорные обстоятельства» употребляется и некоторыми другими нормативными актами.

Между тем акты гражданского законодательства, в том числе основополагающий — ГК РФ, оперируют только термином «обстоятельства непреодолимой силы». Данный подход не нов, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. также использовал только это словосочетание (ст. 85, 427, 454). Представляется, что, кроме лексического различия анализируемых терминов, есть и их сущностная разница. Например, в Большом юридическом словаре дается следующее определение: «Форс-мажор — в гражданском праве возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий договора. В результате форс-мажора одна из сторон договора невольно становится причинителем убытков другой стороне. В общем виде форс-мажор можно разделить на непреодолимую силу и юридический форс-мажор. К общему принципу определения непреодолимой силы можно отнести объективный и абсолютный характер обстоятельств – действие факторов, ставшее препятствием исполнению обязательств, должно касаться не только причинителя вреда, а распространяться на всех. К юридическому форс-мажору относятся решения высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и др.), забастовки, войны, революции и т. п.». К сожалению, данная точка зрения не нашла поддержки в литературе и практике, хотя использование такого подхода позволило бы раз и навсегда разрубить гордиев узел.

Поэтому сторонам при согласовании условий договора об освобождении от ответственности наряду с обстоятельствами непреодолимой силы следует указывать обстоятельства юридического форс-мажора, а не включать в перечень обстоятельств непреодолимой силы не соответствующие этому понятию явления. Понятие юридического форс-мажора не имеет четкого определения и контрагенты вправе по своему усмотрению устанавливать случаи непредвиденных обстоятельств, за исключением тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны.

Доказывание наличия обстоятельств непреодолимой силы не должно вызывать у сторон особых трудностей, если под таковыми понимать чрезвычайные события природного, стихийного характера. Указанные обстоятельства могут быть освобождены от доказывания на основании п.1 ст. 69 АПК РФ как общеизвестные факты. В случае если есть препятствия для признания события общеизвестным фактом, заинтересованная сторона может направить запрос в гидрометеорологическую службу, которая в соответствии со ст.1 ФЗ «О гидрометеорологической службе» предоставляет информацию о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, об опасных природных явлениях. В частности, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ ведет Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, информация в котором является открытой и общедоступной.

Рассмотрение двух случаев из судебной практики позволяет утверждать о значимости такого подхода. В одном из них суд не усмотрел действие обстоятельств непреодолимой силы в отсутствии бюджетного финансирования для коммерческой организации (Постановление ФАС МО от 07.02.2002 № КГ-А40/130-02), что, естественно, правильно. В другом — суд признал форс-мажорными обстоятельствами закрепленные в договоре условия об освобождении от имущественной ответственности в случае прекращения финансирования объекта, строящегося за счет централизованных капитальных вложений и средств федерального, краевого и муниципального бюджетов (Постановление Президиума ВАС РФ от 07.07.98 № 6839/97). Скорее всего решение стало бы иным, если бы соответствующее условие не было обозначено как форс-мажорное обстоятельство, а содержалась бы типичная оговорка о действии обстоятельств непреодолимой силы.

Как видим, если перечень обстоятельств непреодолимой силы не будет ограничен разумными рамками, у недобросовестных предпринимателей останется возможность злоупотреблять своими правами. Напротив, определенность, вероятность предвидения результата рассмотрения судебного спора будут понуждать к надлежащему исполнению обязательств.

Источник

Что такое форс-мажор. Объясняем простыми словами

В переводе с французского языка форс-мажор — это высшая сила. Таким образом, это некое событие, наступление которого невозможно было предугадать, но из-за него стороны по договору не могут выполнить свои обязательства. Если он признан в судебном порядке или же другими участниками сделки, то нарушивший договоренность освобождается от ответственности.

Как употреблять понятие?

Допустим, несмотря на форс-мажор с коронавирусными ограничениями, мы постараемся доставить товары в установленный срок.

Неправильное употребление

Если предприниматель, комментируя вопрос нарушения санитарных норм, зафиксированное Роспотребнадзором, говорит о том, что иногда происходит форс-мажор — обнаруживаются просроченные продукты, это рутина ресторанного бизнеса, то он не прав. Рутина, по определению, не может быть форс-мажором. К подобным обстоятельствам можно и нужно подготовиться заблаговременно.

Что необходимо учитывать

Во-первых, в действующем законодательстве вообще отсутствует такое понятие, существует термин “обстоятельства непреодолимой силы”, который зафиксирован в Гражданском кодексе. В соответствии с разъяснениями Верховного суда — это что-то неотвратимое и носящее чрезвычайный характер, то есть выходящее за рамки привычного, такое, которое невозможно учесть ни при каких обстоятельствах.

Во-вторых, конкретного перечня таких обстоятельств в законе не существует. Каждый случай рассматривается индивидуально судом.

В-третьих, существует список тех ситуаций, которые не являются обстоятельствами непреодолимой силы:

Таким образом, любые события, которые хоть как-то можно было предугадать, не будут считаться, имеющими непреодолимую силу. Какие обстоятельства традиционно признают таковыми:

Вместе с тем, суды подчеркивают, что одни и те же обстоятельства могут по разному влиять на участников договора, а потому факт наступления форс-мажора устанавливается с учетом индивидуальных обстоятельств дела.

Для того, чтобы избежать подобных проблем стоит прописать в договоре условия, при наступлении которых стороны освобождаются от ответственности, однако, не стоит называть их в договоре “форс-мажором”. Это определяет суд, а он может посчитать, что прописанные в договоре ситуации не относятся к форс-мажору.

По этой причине простое прописываем в договоре неких условий, по которым стороны освобождаются от ответственности в случае несвоевременного исполнения договоренностей, предпочтительнее для возможного разбирательства в суде — это обоюдное соглашение сторон.

Вывод

Наступление обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажора только освобождает от ответственности — например, от уплаты неустойки, но не от полной необходимости исполнения договора.

Источник

Форс-мажор в бизнесе

Форс мажор что это значит простыми словами

Время от времени предприятия страдают от внезапных непредсказуемых происшествий, последствия которых вынуждают их нарушать контракты. Если склад уничтожен ураганом или наводнением, Вы не сможете поставить покупателю товары с этого склада. Контур.Фокус попытался выяснить, оправдано ли невыполнение условий при стихийном бедствии, вспышке заразной болезни, урагане или иных негативных внешних факторах.

Понятие форс-мажора

Гражданский кодекс России (п. 3 ст. 401) определяет форс-мажор (от французского force majeure — «высшая сила») как обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее выполнению обязательств по сделке.

Партнёр, не выполнивший свою часть сделки, будет нести ответственность за это нарушение. Затянутые сроки ремонта, поставка некачественных товаров, неоказание услуги? Виновник компенсирует убытки или платит неустойку. Такова общепринятая норма деловой жизни. Однако, иногда объективные обстоятельства не позволяют выполнить обязательства по контракту. Подобные обстоятельства и называются форс-мажорными.

Закон (п. 8 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 и п. 3 ст. 401 ГК РФ) зафиксировал два определяющих признака обстоятельств непреодолимой силы:

Пример из судебной практики — дело А04-3423/2012. Паводок официально сочли форс-мажором. Администрация г. Белогорск и предприятие «Стройсервис» подписали контракт на постройку многоэтажного здания. Подрядчик своевременно закончил работу, а заказчик просрочил оплату. Администрации следовало выплатить подрядчику 3,8 млн рублей в компенсацию просрочки. Суд выяснил, что по причине паводка на реке Томь в течение шести месяцев в городе действовал режим чрезвычайной ситуации. Городские власти организовали спасательные операции и эвакуацию жителей, отстраивали повреждённые дома, а эти работы — дорогостоящие. Суд сделал вывод, что паводок является обстоятельством непреодолимой силы, а значит заказчик свободен от выплаты неустойки за период ЧС. Неустойка была снижена на 700 тыс. руб. (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014).

Закон не содержит универсального и точного списка возможных форс-мажоров. Однако, для внешней торговли перечень непреодолимых обстоятельств даётся в приложении к постановлению Правления торгово-промышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14. Туда входят:

Судебная практика строится на похожей основе. Обстоятельствами непреодолимой силы суд может счесть стихийные бедствия, неблагополучные погодные условия, штормовые предупреждения, сход лавин в горах, крупномасштабные забастовки.

Что не относится к форс-мажору

Суд не сочтёт форс-мажорными обстоятельства, лишённые одного или обоих классифицирующих признаков: непредотвратимости и чрезвычайности. То есть, не признает таковым ничто, зависящее от решений или действий делового партнёра. Даже когда подобные «непреодолимые» обстоятельства прописаны в договоре. Вот случаи, которые суд точно не признает форс-мажором:

ТПП прибавляет к этому списку несколько вариантов, касающихся внешней торговли:

Судебная практика непризнания форс-мажора

Предлагаем несколько практических примеров, когда судьи отказывались признать форс-мажором определённые обстоятельства дела:

Ещё один показательный пример — дело ООО «УСТРА». Эта компания подписала договор долевого строительства с физическими и юридическими лицами, в том числе с ООО «Справедливость». Дольщики своевременно внесли деньги, но застройщик не уложился в сроки строительства. ООО «Справедливость» подало на застройщика в суд. «УСТРА» заявила в своё оправдание, что муниципальный орган задержал выдачу разрешения на строительство из-за неких недостатков в градостроительном плане. Застройщик сослался на пункт договора, где действия и бездействие со стороны госслужб указаны как один из вариантов форс-мажора. А это якобы означает, что нарушитель должен быть освобождён от ответственности за опоздание. Суд, однако, отметил что участники сделки не вправе называть форс-мажорными любые обстоятельства по собственному усмотрению. В данной ситуации действия муниципальных властей не считаются непредотвратимыми и чрезвычайными, и договор не это не влияет. Исходя из этого, суд постановил взыскать неустойку с ООО «УСТРА» в пользу «Справедливости» (постановление Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А79-9288/2016 от 14.04.2017).

Обязательства по договору при форс-мажорных обстоятельствах

Если одна из сторон не выполнила обязательства по контракту, то она понесёт ответственность: будет платить кредитору неустойку, убытки или проценты. Так будет в нормальных условиях, но не при форс-мажоре. Если обстоятельства непреодолимой силы помешали контрагенту выполнить работу или соблюсти её сроки, то он свободен от ответственности, то есть, не будет платить компенсацию. Иные санкции, которые применялись бы в обычных условиях, тоже действовать не будут.

Если Вы оказались в форс-мажорной ситуации, Вам следует не только дать об этом знать контрагенту, но и приложить максимум усилий, чтобы снизить ущерб. Последнее тоже важно: суд обязательно учтёт, были ли приняты меры для выполнения договорных обязательств. Вас не освободят от ответственности на основании форс-мажора, если судьи решат, что Вы действовали недобросовестно.

Практический пример — дело № 33-15830/2016. Ветер сорвал лист шифера с крыши здания. Шифер упал на припаркованные вблизи автомобили и повредил их. Владелица машин И. Иванова подала в суд на администрацию района, которой принадлежало это здание. Ответчик настаивал, что резкие порывы ветра — это обстоятельство непреодолимой силы, что даёт право на освобождение от ответственности. Суд же выяснил, что администрация не поддерживала исправность крыши и раньше, до ухудшения метеоусловий. Если бы крышу поддерживали в хорошем состоянии, устраняя неисправности вовремя, фанеру не унесло бы ветром. Соответственно, не пострадали бы и машины истца. Решение суда было в пользу Ивановой, а с администрации взыскали возмещение ущерба (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 29.08.2016 по делу № 33-15830/2016).

Факт наступления непреодолимых обстоятельств сам по себе не отменяет действия контракта. В договор можно включить пункт, по которому в момент возникновения форс-мажора или спустя некоторое время действие обязательств прекращается автоматически (п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6). Общее правило, однако, таково: если при форс-мажоре у контрагента остаётся возможность выполнить свою часть сделки, то он обязан выполнить её если не прямо сейчас, то сразу после исчезновения непреодолимой помехи. Допустим, дорогу размыло, и грузоперевозки стали невозможны. Из-за этого поставщик не привёз Вам товар вовремя. Неделю спустя дороги высохли. Теперь поставщик снова стал должен доставить Вам товар, пусть и позже намеченного срока.

Возможны ситуации, когда товары и услуги для кредитора актуальны только до конкретного момента, а при задержке становятся не нужны. Например, доставка сладостей и украшений для публичного празднества через неделю после праздника станет бесполезной тратой денег. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, н не сможет взыскать с поставщика убытки (п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Подтверждение форс-мажора

Суд потребует доказательств чрезвычайности и непредотвратимости причин нарушения договора. Подтвердить для суда форс-мажор можно по-разному. Конкретный способ зависит от характера непредвиденной ситуации:

Заключение Торгово-промышленной палаты

Согласно постановлению ТПП РФ от 24.06.2021 № 7-2, заключение описывает форс-мажорное обстоятельство, его продолжительность и особенности как чрезвычайного и непредотвратимого, а также связь между этим обстоятельством и невыполнением обязательств. Кроме того, там указывается документальное подтверждение со стороны иных служб. Срок подготовки заключения составляет 10 рабочих дней, а стоит оно 13 500 руб. По приказу ТПП РФ от 09.03.2022 № 24 с 10 марта по 30 апреля 2022 года выдача заключений бесплатна.

Сертификат ТПП России и заключение региональной ТПП — веские аргументы для суда. Однако стоит помнить, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Суд рассмотрит их наряду с другими доводами сторон.

Нередко сделки заключаются между компаниями из разных государств, а исполнение такого контракта предполагает провоз товаров через государственную границу. Подобные сделки считаются внешнеторговыми. Если на российской территории случился форс-мажор, который помешал одному из партнёров выполнить обязательства, этот партнёр также вправе обратиться в Торгово-промышленную палату за сертификатом о форс-мажоре. (приложение к постановлению Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14). Документ готовится в те же сроки и за ту же цену. Детали можно узнать сайте ТПП России.

Актуальные форс-мажорные ситуации

Коронавирус и иные заболевания

Считаются ли форс-мажором болезни, в том числе пандемия коронавируса? Сама по себе — нет. Но им могли стать «коронакризисные» меры: локдаун и карантин, запрет на вывоз из России отдельных товаров. Такие меры могли помешать контрагентам исполнять сделки. ВС РФ указал в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховного суда РФ 21.12.2020), что факт распространения ковида нельзя по умолчанию считать обстоятельством непреодолимой силы для каждого участника рынка. Следует учитывать регион сферу деятельности, характер договорных обязательств, поставленные сроки и введённые государством ограничения.

ФГУП попыталось через суд взыскать с ООО «Динакс» неустойку на 4,5 млн руб. за то, что ответчик не поставил заказанные трубы. «Динакс» настаивал, что нарушил контракт вынужденно, так как в стране ввели локдаун, работники «Динакса» отправлены на «карантинные каникулы», а также власти ограничили въезд в Мурманск, где работает истец. Судьи приняли сторону ответчика, постановив, что он свободен от уплаты неустойки (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 г. № 09АП-45559/20 по делу № А40-76623/2020).

К ковиду и его последствиям применяется стандартная схема. Если причиной нарушения контракта действительно оказалось чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство, ситуация признаётся форс-мажорной. В противном случае должник понесёт ответственность.

Текущее положение дел в России

Предлагаем Вашему вниманию сводную таблицу случаев, способных привести к нарушению обязательств. Судебная практика по данной теме пока не успела сложиться, в качестве обоснования в правом столбце мы ссылаемся на прошлые разбирательства с похожими обстоятельствами. Однако, по мере накопления реальной судебной практики подходы могут измениться.

ОбстоятельствоЯвляется ли форс-мажоромОбоснование и судебная практика
СанкцииДа
ОбстоятельствоФорс-мажор или нетОбоснование
СанкцииДаЗапретительные меры государств, запрет торговых операций из-за санкций (абз. 3 п. 1.3 приложения к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14).

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.10.2021 по делу № А40-241276/2020.

Снижение курса рубляНетИзменение валютного курса, девальвация национальной валюты (абз. 4 п. 1.3).

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3.08.2017 № Ф05-9562/17 по делу № А40-129109/2016.

Закрытые границыДаОграничения перевозок, запретительные меры государств (абз. 3 п. 1.3).

Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 2.03.2022 № 09АП-2239/22 по делу № А40-124365/2021.

Боевые действияДаВоенные действия, диверсии (абз. 3 п. 1.3).

П. 5 Обзора практики Верховного Суда Чувашской Республики и Арбитражного суда Чувашской Республики (утв. постановлением Президиума Арбитражного суда Чувашской Республики — Чувашии, постановлением Президиума Верховного Суда Чувашской Республики от 16.08.2019).

Сведения актуальны для внешней торговли. Торгово-промышленная палата ожидает от ВС РФ разъяснений о том, насколько они применимы к внутрироссийским сделкам.

В нынешней непростой ситуации по-прежнему существует необходимость доказывать в суде чрезвычайность и непредотвратимость случившегося, а кроме того существование причинно-следственной связи между ним и невыполнением обязательств. Без этого суд откажется признавать случай форс-мажорным и освобождать нарушителя от ответственности.

Помните что форс-мажор — это по определению исключительный случай. Доказывать его тяжело, и это неспроста: понятие обстоятельств непреодолимой силы потеряет смысл, если суд будет признавать таковыми большинство спорных случаев.

Оставить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *