исковое заявление о взыскании денежных средств по договору подряда образец
Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда
Недобросовестные подрядчики встречаются нередко и порой наносят существенный ущерб заказчику. Если вы хотите возбудить дело в суде, для того чтобы взыскать денежные средства и неустойку, вам необходимо использовать такой процессуальный инструмент как исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда и подать в его судебные инстанции.
Содержание документа
Письменное заявление инициатора, называемого истцом, в котором он / она должен изложить свое дело: факты, на которые они намереваются полагаться, в сторону ответчика и для осуществления гражданского процесса и судебного определения.
Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда — это документ процессуального характера и установленной формы, содержащий обращение заявителя к суду с просьбой о рассмотрении, разрешении конкретного спора в соответствии со сроком исковой давности ст. 196 ГК РФ.
Документ, который должен быть корректно оформлен и подан в суд, в котором истец должен изложить подтверждающие факты (договор подряда, акт приема-передачи, смету и т.д.), должен быть составлен в соответствующей форме и раскрывать всю сущность нарушенных прав. Уровень детализации является предметом споров среди адвокатов: более опытные, предпочитают краткость, другие предпочитают полностью раскрывать факты, чтобы они были прозрачными, и чтобы не рисковать, если впоследствии суд откажется от любых обвинений, которые они хотят привести в суде, на том основании, что они не были заявлены в иске и претензии.
Особенности документа
В первую очередь необходимо обратить внимание на форму иска. Форма и содержание искового заявления должны соответствовать предусмотренным законом требованиям в соответствии со ст. 131 ГПК РФ.
Действительное исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда должно раскрывать существующую в настоящее время юридически признанную претензию к ответчику. В ней должно быть указано: «Я, Истец, имею претензии в сторону ответчика в соответствии с какой- либо статьей ГК РФ.
Примечание. Заявление о претензиях является критически важным документом в процессе судебного разбирательства, и в некоторых случаях отказ от ссылки на определенные факты, имеющие отношение или требующийся к заявленной помощи, может быть фатальным или, по крайней мере, кого-то разочаровать.
В какой суд обратиться?
Подавать заявление о взыскании важно правильно:
Иск о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда: порядок подписания
Окинем довольно общие вопросы как расторжение, заверение, доверенность, образец заполнения, заключение и затронем более насущные темы.
В первую очередь следует отправить претензионное письмо и если не удастся договорится с подрядчиком внесудебном порядке, то обращаться в суд.
Подведомственность. В соответствии со ст. 22 ГПК РФ, если исковое заявление в судебные инстанции предусматривает участие граждан в защите их прав, то такое дело рассматривается в суде общей юрисдикции. Если же сторонами спора являются юридические лица или ИП, то дело будет рассматриваться в арбитражном суде ст. 27 АПК РФ.
Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.
Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности по договору подряда
Истец: ЗАО «Энергосервис»
Ответчик: ЗАО «Сахарный
И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е
О взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, госпошлины
11.11.2013г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №Э-11, по которому истец является Подрядчиком, а ответчик Заказчиком.
Согласно п.1.1, 1.2 вышеуказанного Договора истец принял на себя обязательство по выполнению ремонтно-наладочных работ по пуску турбоагрегата АП-4 по адресу: РФ, Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Свердлова, д.2, а ответчик принял на себя обязательство принять результат выполненных истцом работ и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
Согласно п.3.1 Договора от 11.11.2013г был установлен срок выполнения работ по договору в количестве 20 календарных дней после допуска персонала Подрядчика к работам, датой начала работ была обозначена дата: 11.11.2013г, датой окончания работ указана дата 30.11.2013г.
На основании п.4.1 договора №Э-11 общая стоимость работ по договору составляет 266 711,28 рублей.
Пунктом 4.2 договора от 11.11.2013г был установлен следующий порядок оплаты по указанному договору: предоплата 50% от суммы Договора, оставшиеся 50% стоимости оплачиваются в течении 10 банковских дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ, оформленной по унифицированной форме КС-3.
Кроме того, обязанность ответчика оплатить выполненные истцом работы в размере, в сроки и порядке, установленном договором от 11.11.2013г, предусмотрена п.2.3.3 указанного договора.
Истец выполнил свои обязательства по договору №Э-11 от 11.11.2013г в указанный в договоре срок, работы стоимостью 153 640,08 рублей по указанному договору были приняты ответчиком без каких-либо замечаний, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 30.11.2013г и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.11.2013г.
Однако, ответчиком обязательства по оплате работ, предусмотренные п.4.2 договора №Э-11 от 11.11.2013г, исполнены не были.
Таким образом, задолженность ответчика по договору подряда №Э-11 от 11.11.2013г составляет 153 640,08 рублей.
3.04.2014г ответчику была вручена претензия с требованием оплаты выполненных работ, однако, до настоящего времени оплата ответчиком не произведена.
В соответствии с ч.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
На основании ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В силу требований ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Вышеуказанные правовые нормы являются основанием для взыскания с ответчика задолженности по договору подряда №Э-11 от 11.11.2013г в судебном порядке.
В соответствии с п.6.1 договора №Э-11 установлена ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному договору согласно нормам действующего законодательства РФ.
Нормой действующего законодательства РФ, устанавливающей ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств является статья 395 ГК РФ, согласно которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Согласно указания ЦБ РФ от 13.09.2012г №2873-У с 14 сентября 2012 года ставка рефинансирования Банка России была установлена в размере 8,25 процента годовых, на сегодняшний день указанная ставка не изменилась.
Размер процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 14.08.2014г составляет 8485,41 руб. (расчет прилагается).
Цена иска составляет 162 125,49 руб. ( расчет прилагается).
В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
При подаче настоящего искового заявления истцом была уплачена государственная пошлина в размере 5863,77 руб., которая подлежит взысканию с ответчика.
Обращение с исковым заявлением в Арбитражный суд Воронежской области обусловлено пунктом 8.1 договора подряда №Э-11 от 11.11.2013г, которым установлена договорная подсудность спора по данному договору Арбитражному суду по месту нахождения истца.
ЗАО «Энергосервис» В.С.В.
Обращаем Ваше внимание, что документ, который Вы сейчас смотрите, может быть юридически не актуальным, не подходить к Вашей ситуации и представлен в качестве примера из реальной практики наших адвокатов.
Образец иска в арбитражный суд о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства
Профессиональная подготовка искового заявления в арбитражный суд всего за 5 000 рублей!
— сделайте звонок по номеру: +79255467550 либо оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!
Куда (Наименование, адрес)
ИСТЕЦ (Наименование, адрес):
ОТВЕТЧИК (Наименование/ФИО, адрес):
Расчет цены иска подготовлен на дату:
Цена иска:
Госпошлина:
«__» ________20__
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства
«__»_______ 20__ *** (далее по тексту «Ответчик» / «Заказчик» заключил с *** (далее по тексту «Истец» / «Подрядчик» Договор подряда №*** (далее – «Договор»), в соответствии с которым Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок выполнить работы по комплексному благоустройству придомовой территории, общей площадью *** кв.м, находящейся по адресу: *** (далее – «Объект»), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
Согласно фактической смете № *** (Приложение № 1 к Договору) от ***, Акту о приемке выполненных работ от ***, справки о стоимости выполненных работ и затрат от ***, подписанных Ответчиком без замечаний, стоимость работ составила *** (***) рублей, в том числе НДС-18%.
Ответчик частично оплатил стоимость работ на сумму *** (***) рублей. По состоянию на *** сумма долга Ответчика по Договору составляет *** (***) рублей.
Согласно п.п. * Договора оставшуюся сумму от цены Договора в размере *% Ответчик оплачивает в течение * (***) банковских дней после подписания Акта о приеме выполненных работ. По имеющимся у Истца документам, Акт о приемке выполненных работ подписан ***. Срок просрочки по оплате выполненных работ с*** по *** составил *** (***) дней.
В соответствии с п. * Договора: «В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей цены работ за каждый день просрочки».
Получается, что расчет цены иска должен выглядеть следующим образом:
Сумма долга
Расчет суммы неустойки
Дата платежа по условиям обязательства
Дата составления расчета
Сумма неустойки = сумма общей цены работ * размер неустойки в день / 100 * количество дней просрочки
сумма общей цены работ
количество дней просрочки
размер неустойки в день
Неустойка за просрочку исполнения обязательств
ИТОГО
цена иска
Истец, руководствуясь положениями действующего процессуального законодательства и спорного Договора направил в адрес Ответчика претензию, однако до момента подписания настоящего иска ответа от последнего получено не было. Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора был соблюден Истцом.
Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.
В соответствии с абз. 1 п.2 ст. 227 АПК РФ, в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;
Из ч. 1 ст. 4 АПК РФ, усматривается, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
На основании вышеизложенного в соответствии со ст. ст. 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126, 226, 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ СУД:
взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму основного долга в размере *** (***), сумму неустойки в размере *** (***), а также расходы по оплате государственной пошлине в размере *** (***) в порядке упрощенного производства.
Генеральный директор (Представитель по доверенности) подпись ФИО
Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно позвонив по номеру:
Арбитражный суд Псковской области
Процесс
Образцы исковых заявлений
1. Исковое заявление о взыскании вексельной суммы и издержек на совершение протеста векселя в неплатеже
2. Исковое заявление о взыскании страховой выплаты по договору страхования
3. Исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикация)
4. Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору энергоснабжения (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения)
5. Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа
6. Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору поставки
7. Исковое заявление об обязании акционерного общества (держателя реестра) внести соответствующую запись в реестр акционеров
8. Исковое заявление о защите деловой репутации юридического лица и возмещении убытков
9. Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного ДТП
10. Исковое заявление об устранении нарушения прав собственника, не связанного с лишением владения
11. Исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров
12. Исковое заявление о взыскании стоимости недопоставленного товара
13. Исковое заявление об освобождении имущества от ареста
14. Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя
15. Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда
16. Исковое заявление об обязании предоставить документы для ознакомления
17. Заявление должника о признании несостоятельным (банкротом)
18. Заявление кредитора о признании несостоятельным (банкротом)
19. Заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника
20.Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи имущественного комплекса и применении последствий недействительности ничтожной сделки
21. Исковое заявление о расторжении договора и взыскании арендной платы
22. Исковое заявление об освобождении недвижимого имущества и взыскания арендной платы
23. Исковое заявление о признании сделки, заключенной под влиянием обмана (насилия, угрозы), недействительной и применении последствий недействительности
24. Исковое заявление о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака
Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону
несвоевременное выполнение работ (услуг)
| Мировому судье с/у № ____ ____________________ района г. Ростова-на-Дону | |
| Истец: | Иванова Ирина Ивановна проживающая по адресу: ______________________ (тел. ___________________) |
| Ответчик: | Общество с ограниченной ответственностью «_______» место нахождения: _______________________________ |
Исковое заявление
«___» _________ 20___ года мною был заключен договор на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлопластиковых окон стоимостью _________ руб.
В соответствии с условиями Договора срок выполнения работ составляет _________ дней. В настоящее время установленный договором срок выполнения работ нарушен. Период просрочки составил 21 день. До настоящего момента окна ответчиком не изготовлены и не установлены.
Согласно ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае нарушения сроков выполнения работ вправе отказаться от исполнения договора.
За нарушение установленных договором сроков выполнения работ исполнитель обязан уплатить потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы.
Согласно ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование о возврате уплаченных по договору денежных средств должно быть удовлетворено исполнителем в течение 10 дней.
Ввиду просрочки исполнения договора от его исполнения я отказался претензией от «__» ______________ 20___ г. и потребовал возвратить мне уплаченные денежные средства.
Однако в ответ на претензию мной получен отказ.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.28 и 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»
— взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в размере __________ руб.;
— взыскать с ответчика неустойку за невыполнение в срок договора и неудовлетворение в установленный законом срок моих законных требований в размере 3% цены работ (услуги) за каждый день просрочки, начиная с «__» ____________ 20__ года по день возврата денежных средств. На день предъявления иска размер неустойки (пени) составил __________ руб. (3% цены работ * кол-во дней просрочки);
— взыскать с ответчика в пользу бюджета штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных исковых требований в соответствии с положениями ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».
1. Копия искового заявления для ответчика;
2. Копия квитанции о заказе – 2 экз.;
3. Копия приходного кассового ордера – 2 экз.;
4. Копия претензии от «___» __________ 20___ г. – 2 экз.;
5. Копия ответа на претензию.
«__» ________ 20_____ г. ________________ (Иванова И.И.)